Конкурс торги, победителем которых признается лицо, которое предложило лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. Конкурсная документация

Раздел IV. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ

Форма 1

На бланке участника размещения заказа

Реестровый номер закупки ______ (указывается номер закупки)

Дата, исх. номер Заказчику

(Указывается полное наименование и адрес заказчика)

ЗАЯВКА

на право заключения с ОАО «ОНИИП»

договора на __________________________________________________

(указывается предмет договора)

Изучив конкурсную документацию, ________________________________________

(наименование участника размещения заказа с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес) в лице _____________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица
(для юридического лица)) сообщает о согласии участвовать в конкурсе на установленных заказчиком условиях, и направляет настоящую заявку.

Мы согласны выполнить работы (оказать услуги, поставить товары) в соответствии с требованиями конкурсной документации на следующих условиях:

п/п

Наименование критерия

Ед. изм.

Значение

Примечание

1

Цена договора

Руб.

Предложение по форме 4

2

Срок выполнения работ (оказания услуг)

день

Предложение по форме 6

К настоящей заявке приложены следующие документы, являющиеся ее неотъемлемой частью (указываются документы, приложенные к соответствующей заявке) согласно описи:

1._________________

2._______________...

Настоящей заявкой подтверждаем, что участник соответствует следующим требованиям:

1.) Непроведение ликвидации участника размещения заказа  юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа  юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

2.) Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения предложения на участие в закупке.

3.) Размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Участник размещения заказа гарантирует достоверность представленной им в заявке информации.

Если наша заявка будет принята, мы берем на себя обязательство поставить товары, выполнить работы, оказать услуги на требуемых условиях, обеспечить выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в технической его части.

Участник размещения заказа уведомлен о том, что в случае, если предложенные им сроки выполнения работ/оказания услуг превышают сроки, установленные Заказчиком в конкурсной документации, заявка участника будет считаться не соответствующим требованиям документации, а в случае, если предложенные участником сроки выполнения работ/оказания услуг сокращены по отношению к срокам, установленным Заказчиком, в таком случае Заказчик вправе (если в отношении участника размещения заказа принято решение о заключении договора) по своему усмотрению заключить договор со сроком выполнения работ/оказания услуг, предложенным участником размещения заказа, либо со сроком выполнения работ/оказания услуг, установленным Заказчиком в конкурсной документации.

Мы подтверждаем, что мы извещены о том, что в случае уклонения нас от заключения договора сведения о ___________________ (наименование участника размещения заказа) будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен _______________________________________________________ (указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес). Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному лицу.

Банковские реквизиты участника размещения заказа:

ИНН ____________________, КПП ___________________________________________________

Наименование и местонахождение обслуживающего банка _______________________________

Расчетный счет ____________________________________________________________________

Корреспондентский счет ____________________________________________________________

Код БИК __________________________________________________________________________

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________

Возврат обеспечения заявки прошу осуществить по следующим банковским реквизитам участника размещения заказа:

ИНН ____________________, КПП ___________________________________________________

Наименование и местонахождение обслуживающего банка _______________________________

Расчетный счет ____________________________________________________________________

Корреспондентский счет ____________________________________________________________

Код БИК __________________________________________________________________________

Участник размещения заказа

(должность, Ф.И.О., реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица на подписание Предложения)

(подпись)

Главный бухгалтер

(Ф.И.О)

(подпись)

М.П.

Форма 2

Опись документов,

входящих в состав заявки

Настоящим ________________________________________________________________________ подтверждаем,

(наименование участника размещения заказа)

что для участия в конкурсе ______________________________________________________________ (указать наименование котировочной сессии)

направляются следующие документы.

№ п\п

Наименование документов

Страницы

с __ по __

Количество страниц

1.

2.

Участник размещения заказа

(должность, Ф.И.О., реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица на подписание Предложения)

(подпись)

М.П.

Форма 3

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Наименование и адрес участника размещения заказа: ______________________________

п/п

Наименование

Сведения об участнике размещения заказа
(заполняется участником)

1

Организационно-правовая форма и фирменное наименование участника размещения заказа

2

Место нахождения

3

Почтовый адрес (для юридического лица)

4

ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)

5

Телефоны участника размещения заказа

(с указанием кода города)

6

Факс участника размещения заказа

(с указанием кода города)

7

Виды деятельности

8

ИНН участника размещения заказа

9

Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника размещения заказа в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

11

Фамилия, имя и отчество руководителя участника размещения заказа, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона

12

Фамилия, имя и отчество ответственного лица участника размещения заказа с указанием должности и контактного телефона

13

Адрес электронной почты участника размещения заказа

Участник размещения заказа

(должность, Ф.И.О., реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица на подписание Предложения)

(подпись)

М.П.

    Форма 4

  1. Конкурс торги, победителем которых признается лицо, которое предложило лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. Предмет конкурса

    Конкурс
    а) проверить на соответствие законодательству РФ заключенных трудовых договоров с сотрудниками, договоров подряда, приказов и положений действующих в организации; 60
  2. Конкурс торги, победителем которых признается лицо, предложившее лучшие условия исполнения договора, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер

    Конкурс
    Размещение заказа – осуществляемые в установленном порядке действия Заказчика по определению аудиторской организации в целях заключения с ней договора о проведении обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности
  3. Инструкция по подготовке заявки на участие в конкурсе 1

    Инструкция
    Конкурсная документация открытого конкурса по отбору финансовой организации на право заключения договора об оказании услуг обществу с ограниченной ответственностью «Межмуниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Новжилкоммунсервис»
  4. Конкурс торги, победителем которых признается лицо, которое предложило лучшие условия исполнения контракта и заявке которого присвоен первый номер. Конкурсная документация

    Конкурс
    Конкурсная документация – документация, утвержденная заказчиком, содержащая установленные заказчиком требования к исполнителю заказа, качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам
  5. Инструкция по заполнению заявки на участие в конкурсе. Подача заявки на участие в конкурсе

    Инструкция
    Претендент при составлении Конкурсной заявки не имеет право самостоятельно изменять виды и объемы услуг. Любое такое изменение будет расцениваться как невыполнение условий Конкурсной документации.
  6. Конкурс > Проведение открытого одноэтапного конкурса > 2 Информационное обеспечение > 2 Порядок подачи заявок на участие в конкурсе > 2 Порядок вскрытия конвертов (1)

    Конкурс
    Заказчик – предприятие – ФГУП «ЮГ СПОРТ», также филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Южный федеральный центр спортивной подготовки» в г.
  7. Конкурс > Проведение открытого одноэтапного конкурса > 2 Информационное обеспечение > 2 Порядок подачи заявок на участие в конкурсе > 2 Порядок вскрытия конвертов (2)

    Конкурс
    Официальный сайт - сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг .
  8. Инструкция по заполнению заявки Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

    Инструкция
    - Федеральным Законом РФ от 21.07.2005г № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» с последующими дополнениями и изменениями;
  9. Конкурсная документация открытого конкурса на право заключения договора

    Конкурс
    Конкурсная документация открытого конкурса на право заключения договора на разработку проектно-сметной и технической документации по объекту: "Комплексное обустройство для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной

Другие похожие документы..